隨著人們對法律的了解日益加深，越來越多事情需要用到合同，它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么合同應該怎么制定才合適呢？下面是小編為大家?guī)淼暮贤瑑?yōu)秀范文，希望大家可以喜歡。

機電設備安裝合同 設備安裝合同書篇一

設備安裝合同推薦度：

設備安裝合同推薦度：

設備安裝施工合同推薦度：

環(huán)保設備安裝合同推薦度：

設備工程安裝合同推薦度：

相關推薦

設備安裝是在工程施工中，將設備安裝就位連接成有機整體的工作。下面，小編為大家分享設備安裝合同范本，希望對大家有所幫助!

合同編號：

簽約時間：

工程地點：

發(fā)包單位：____________________(以下簡稱甲方)

聯系電話：_______________單位地址：_________

甲方代表：_____________________________

承包單位：______(以下簡稱乙方)

聯系電話：______________單位地址：___________

乙方代表：_________________________

根據《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定，在平等、自愿的基礎上，甲乙雙方就乙方安裝xx設備設備達成如下協議：

第一條 甲方訂購及乙方安裝的設備規(guī)格型號及數量，以及工程概況：

1、設備情況：

產品名稱 規(guī)格型號 單位 數量

2、安裝工程概況：

和家網-全球中文家居門戶

(1)工程地點及面積：

(2)工程造價： 元;

(3)開工日期： 年月 日;

(4)竣工日期： 年月 日;

(5)付款方式：(1)、現金 (2)、轉帳支票

第二條 乙方工程材料進場時，由甲方確認并指定貨物堆放地點(甲方指定的地點必須是具有安全保證的)，工程材料的安全由甲乙方共同負責。乙方安裝調試xx設備完畢，甲方現場驗收合格，并簽字驗收認可;未有甲乙雙方驗收簽字,材料、設備不得使用、安裝。

第三條 產品的安裝、調試、驗收：

1、乙方負責xx設備設備的安裝、調試。

甲乙雙方商定：

(1) 年月日之前，乙方派出工程技術及施工人員到達工地現場開始安裝施工;

(2) 年月日之前，完成前期隱蔽工程施工并驗收;

(3) 年月日之前，完成設備安裝及系統的調試運轉;全部xx設備工程完工及驗收，與裝修竣工時一同進行。所需材料均按雙方約定時間進場到位。

2、安裝質量標準按國家規(guī)范及行業(yè)要求，以及乙方和廠家提供的工程安裝設計說明。乙方于工程竣工當天通知甲方驗收，甲方在接到驗收通知三天內組織人員對工程進行驗收，認定工程質量和工程內容符合要求的，雙方代表在工程驗收單(表)上簽字蓋章。乙方負責提供產品合格證書、材料合格證、產品保修單、日常運行操作程序說明及故障咨詢。產品安裝方案以乙方提出并經甲方同意的設計圖、選型方案為準;需更改設計方案的，須經雙方協商同意;涉及機型調整的，應簽定合同的補充文本加以確認。

第四條違約責任

一、乙方責任：

1、工程現場乙方負責人 全面負責安裝施工現場的工作;

2、 除合同規(guī)定外，如果乙方沒有按合同規(guī)定時間交工，每遲交一天，乙方應向甲方支付價款總額1‰的違約金，但違約金總額不得超過價款總額的20%。如乙方在達到此限額后仍不能交工，甲方可考慮終止合同，因此造成甲方的損失由乙方承擔。甲方簽字認可的除外。

3、 乙方無故拖延工期的，每拖延一天，應向甲方支付價款的1‰的違約金，但因甲方原因造成的除外。

4、 由于安裝不合質量要求，造成的責任及損失由乙方負責。

二、甲方責任：

1、工程現場甲方負責人 全面負責安裝施工現場的工作;

2、開工前_____天，甲方應為乙方入場施工創(chuàng)造條件，騰空場地、接通施工水電;

3、開工前_____天，甲方應為乙方提供已確定的設計方案圖及安裝施工清單;

4、甲方中途終止工程，應向乙方償付合同款的50%的違約金。

5、甲方未能按合同規(guī)定時間支付工程款的，每遲一天，甲方應向乙方支付合同款總額的1‰的違約金，但違約金總額不超過合同款總額的20%。如甲方在達到此限額后仍不能付款，乙方有權終止合同，并追回xx設備設備，且甲方應承擔乙方的經濟損失，乙方也可追究甲方有關的法律責任。

5、 甲方如需調整產品型號，應及時通知乙方，并承擔乙方重復運輸、保管、設備差價、材料損失等有關費用。

6、 對以下原因造成的竣工日期延誤，經甲乙雙方確認,工期相應順延：

(1) 工程量變化或設計變更;

(2) 不可抗力;

(3) 甲方未按時支付款項和未按時參加階段驗收而造成的停工;

(4) 甲方同意工期順延的其他情況。

第五條 價款結算方式及期限：

1、本合同價款為雙方約定方式支付安裝工程款(固定價款);

2、本合同工程安裝總價款為人民幣：_____元(大寫 ：);

(1)合同簽定后,甲方支付乙方(第一期工程款)人民幣(占合同總金額的'__50_%)________元(大寫： );

(2)乙方工程材料(非成品)進場，甲方驗收簽字,甲方三日內支付乙方(第二期工程款)人民幣(占合同總金額的_47__%)__________________元(大寫： );

(3)工程尾款(占合同總金額的__3_%)元(大寫：_______________________元)，設備調試完畢,工程竣工驗收合格后，甲方三天內付清。甲方未付清全款以前，材料及空調設備權屬為乙方。

3、以上價款不含小區(qū)物管費、不含專用鉆孔機器鉆孔費用、不含設備吊裝費。

第六條產品質量責任和售后服務條款

1. 自驗收之日起,工程保修期為壹年

在質量保證期外由于產品質量問題，則乙方收取基本維修費用，更換損壞零部件的，按所更換零部件出廠價格收取費用。

2. 質保期結束后，乙方為空調使用方提供終身有償維護服務。服務內容與方式，由使用方和乙方另行自愿簽定合同予以確定。

第七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

第八條由乙方提交并經甲方確認的本工程的設計圖及報價方案說明書及其他文本為本合同附件。

第九條 本合同如有其他未盡事宜，可由雙方共同協商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

第十條因發(fā)生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由雙方友好協商解決。

第十一條解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生的爭執(zhí)，由雙方友好協商解決。協商不能解決的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起訴訟。

第十二條本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

第十三條合同附件為合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

【設備安裝合同】相關文章：

設備銷售安裝合同01-15

設備安裝勞務合同04-22

設備安裝承攬合同02-22

設備采購安裝合同09-26

設備安裝施工合同09-01

設備工程安裝施工合同09-07

監(jiān)控設備采購安裝合同11-15

2024設備安裝合同的模板06-12

設備制作安裝合同模板06-12

設備安裝合同參考范本06-11